+7 (499) 110-86-37Москва и область +7 (812) 426-14-07 Доб. 366Санкт-Петербург и область

Договор модернизации по

Выполняемые Исполнителем работы должны соответствовать требованиям технических условий, стандартам, нормам и другим документам указывается конкретный нормативный документ. Техническая приемка выполненных работ по настоящему Договору производится Заказчиком или таможенным органом, в котором производятся работы, по доверенности, выданной Заказчиком. Техническая приемка оформляется актом сдачи-приемки, подписанным Заказчиком или таможенным органом по доверенности Заказчика, утверждается начальником таможенного органа. Акт сдачи-приемки является основанием для оплаты выполненной работы. Датой исполнения обязательств по договору считается дата приемки выполненных работ на объекте, указанная в акте сдачи-приемки, утвержденная начальником таможенного органа, составленном в соответствии с п. В случае досрочного выполнения Исполнителем работы Заказчик обязуется принять работу в порядке, установленном настоящим разделом, и произвести ее оплату.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:

Договор на выполнение работ по модернизации транспортного средства

Подрядчик по заданию Заказчика обязуется выполнить работы по модернизации транспортного средства, принадлежащего Заказчику, а именно произвести операции по техническому совершенствованию его в соответствии с новейшими требованиями и нормами, улучшению конструкции в целях продления жизненного цикла транспортного средства, достижения современного уровня безопасности, обеспечения конкурентоспособности, увеличения производительности, экономии затрат на топливо, без замены модели транспортного средства и сдать результат Заказчику.

Подрядчик, в свою очередь, вместе с передачей результата работы обязан предоставить Заказчику:. Срок выполнения работ по модернизации транспортного средства Подрядчиком устанавливается с [число, месяц, год] по [число, месяц, год]. Вышеуказанный срок может быть изменен Подрядчиком в одностороннем порядке по следующим основаниям: [вписать нужное]. Стоимость услуг по договору определяется в соответствии со сметой, составленной Подрядчиком. После составления и подписания обеими сторонами договора смета становится неотъемлемой частью настоящего договора.

В зачет стоимости модернизированных транспортных средств могут приниматься несписанные номерные узлы и агрегаты со старого транспортного средства. Оплата выполненных работ осуществляется в течение 3 трех дней с даты получения счета от Подрядчика по результатам приемки.

Заказчик вправе проверить ход и качество выполняемой Подрядчиком работы, не вмешиваясь в его деятельность. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков, если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора или выполняет ее настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.

Подрядчик обязан в срок приступить и выполнить работу по модернизации транспортного средства Заказчика. В случае возникновения необходимости выполнения дополнительных работ и по этой причине в существенном превышении определенной цены работы Подрядчик обязан своевременно предупредить об этом Заказчика. В случае несвоевременного предупреждения Заказчика Подрядчик обязан выполнить договор, сохраняя право на оплату работы по цене, определенной в смете, являющейся неотъемлемой частью договора.

По окончании работ Подрядчик информирует об этом Заказчика с указанием даты проведения приемки работ, окончательного контроля качества и других характеристик модернизированного транспортного средства. Заказчик обязан в установленный срок осмотреть и принять результат выполненной работы по акту приема-сдачи. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления в ней от договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки, в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в разумный срок по их обнаружении.

В случае уклонения Заказчика от принятия выполненной работы Подрядчик вправе по истечении месяца со дня, когда согласно договору результат работы должен был быть передан Заказчику, и при условии последующего двукратного предупреждения Заказчика продать результат работы, а вырученную сумму, за вычетом всех причитающихся Подрядчику платежей, внести на имя Заказчика в депозит в порядке, предусмотренном статьей Гражданского кодекса.

Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц.

Подрядчик несет ответственность за несохранность предоставленного Заказчиком для модернизации транспортного средства. В случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его непригодным для предусмотренного в договоре использования, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от подрядчика:.

Если отступления в работе от условий договора или иные недостатки результата работы в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков. При неисполнении Заказчиком обязанности по содействию в выполнении работы Подрядчик вправе требовать возмещения причиненных убытков, включая дополнительные издержки, вызванные простоем, либо перенесения сроков исполнения работы, либо увеличения указанной в договоре цены работы.

Подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по договору подряда, в частности непредоставление транспортного средства, перечисленных в п. При наличии обстоятельств, указанных в пункте 8. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, что совершены они в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон договора.

Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую правовую силу, по экземпляру для каждой из Сторон. Во всем, что не нашло отражения в договоре, Стороны будут руководствоваться действующим законодательством РФ. Сохраните ссылку на документ в социальных сетях или скачайте его себе на компьютер.

Договор на выполнение работ по модернизации транспортного средства г. Предмет договора 1. Заказчик обязуется принять и оплатить результат работы. Заказчик обязан предоставить Подрядчику следующие документы: - копию паспорта транспортного средства, заверенную его печатью; - акт единичного осмотра в ГИБДД; - [вписать нужное].

Подрядчик, в свою очередь, вместе с передачей результата работы обязан предоставить Заказчику: - справку-счет в количестве [вписать нужное]; - акт выполненных работ; - копию заключения о внесении изменений в конструкцию; - [вписать нужное]. Срок выполнения работ 2. Подрядчик несет ответственность за завершение работы к сроку, определенному договором. Цена работы и порядок оплаты 3. Права Заказчика во время исполнения работы Подрядчиком 4.

Обязанности Подрядчика 5. Подрядчик обязан: - обновить транспортное средство путем его модернизации; - произвести установку дополнительного оборудования; - заменить двигатель и узлы, устаревшие механизмы; - улучшить технические возможности транспортного средства; - [вписать нужное].

По завершении работ сдать результат Заказчику по акту приема-сдачи. Выполнять определенную договором работу лично с привлечением третьих лиц. Приемка Заказчиком выполненных работ 6. Качество работы 7. Качество работы должно соответствовать следующим требованиям: [вписать нужное].

Гарантийный срок начинает течь с [вписать нужное]. Ответственность Сторон договора 8. В случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его непригодным для предусмотренного в договоре использования, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от подрядчика: - безвозмездного устранения недостатков в разумный срок; - соразмерного уменьшения установленной за работу цены; - возмещения своих расходов на устранение недостатков.

Прочие условия 9. Cкачать сейчас в формате DOC. Советы офисному сотруднику: Как совмещать работу в офисе и здоровый образ жизни Не секрет, что офисный труд негативно сказывается и на физическом, и на психическом состоянии работника. Фактов, подтверждающих и то и то, существует довольно много. Как понять, что коллектив вас не уважает На работе каждый человек проводит значительную часть своей жизни, поэтому очень важно не только то, чем он занимается, но и то, с кем ему приходиться общаться.

Офисные хроники или как противостоять сплетням Сплетни в рабочем коллективе — вполне обыденное явление, причем не только среди женщин, как это принято считать. Как нужно разговаривать с начальником: антисоветы Предлагаем вам ознакомиться с антисоветами, которые подскажут, как не надо разговаривать с начальником офисному работнику. Договор бытового, арендного, строительного подряда. Скачать Word, doc.

Договор на выполнение работ по модернизации оборудования

Раздел документа: Образцы документов , Договоры оказания услуг. Образец договора на выполнение работ по модернизации оборудования представлен ниже:. Договор на выполнение работ по модернизации оборудования г.

Исполнитель обязуется выполнить работы по модернизации компьютерного оборудования, установке комплектующих и программного обеспечения, а Заказчик - принять и оплатить такие работы на условиях, предусмотренных настоящим договором. Наименование техники, выполняемых работ и используемых при этом комплектующих и программного обеспечения определяется в приложениях к настоящему договору.

Расчеты за выполнение работ и используемые при этом комплектующие и программное обеспечение производятся на основании выставленного Исполнителем счета. Днем оплаты считается день зачисления денежных средств на счет исполнителя. Основанием для окончательного расчета за все выполненные Исполнителем работы и используемые при этом комплектующие и программное обеспечение по настоящему договору является "Акт о приемке выполненных работ" или "Товарная накладная", подписанные Заказчиком.

При выполнении работ Исполнитель руководствуется действующими ГОСТами, нормами, правилами РФ, а также соответствующими лицензионными соглашениями на устанавливаемое оборудование.

Вместе с результатом выполненных работ Исполнитель обязуется предоставить Заказчику все необходимую документацию для эксплуатации модернизируемого оборудования. Обязательства Заказчика. Заказчик обязан своевременно оплатить выполненные Исполнителем работы. За неисполнение и ненадлежащее исполнение договора стороны несут ответственность, предусмотренную настоящим договором и действующим законодательством РФ. Споры, возникшие между сторонами при выполнении обязательств по договору, разрешаются путем переговоров; в случае не достижения соглашения они подлежат рассмотрению в арбитражном суде, причем решение арбитражного суда является окончательным и обязательным для обеих сторон.

Все приложения к настоящему договору составляют его неотъемлемую часть. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему договору действительны только в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения сторонами своих обязательств. Настоящий договор составлен на русском языке в двух экземплярах - по одному для каждой стороны. Сохраните эту страницу:. Успешных юридических сделок!

ДОГОВОР N _____ на выполнение работ по модернизации (тюнингу) транспортного средства. г. _ __ г.  Подрядчик по заданию Заказчика обязуется выполнить работы по модернизации (тюнингу) транспортного средства _, принадлежащего Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат работы.

Договор на модернизацию сайта образец

Ваш документ скачивается. Будем благодарны, если вы окажете благотворительную помощь нашему сайту. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика доработать для него программное средство "веб-сайт", а Заказчик обязуется принять результаты работы Исполнителя и оплатить их:.

Модернизировать ранее разработанный "веб-сайт" Заказчика в соответствии с Протоколом согласования стоимости Приложение N 1 ;. Принять и оплатить результат работы Исполнителя в порядке, размере и срок, предусмотренные договором. В любое время проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем, а также соответствие содержания выполняемой работы условиям, согласованным сторонами в договоре, задании Заказчика, а также приложениях к договору.

Работы по Договору выполняются в соответствии с Протоколом согласования стоимости Приложение N 1. Факт выполнения работ оформляется Актом сдачи-приемки выполненных работ, подписываемым сторонами.

Сдача-приемка работ, выполненных по договору, производится комиссией, формируемой из представителей Заказчика и Исполнителя, и оформляется подписанием Акта сдачи-приемки выполненных работ. Если при сдаче-приемке работ обнаруживаются недостатки, стороны делают об этом соответствующие отметки в Акте сдачи-приемки выполненных работ с указанием срока и порядка их устранения Исполнителем. При этом устранение недостатков и дефектов, допущенных Исполнителем, не освобождает его от ответственности за несоблюдение сроков исполнения своих обязательств по договору.

За неисполнение, ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Республики Беларусь. Уплата пени согласно п. Качество выполненных Исполнителем работ должно соответствовать условиям договора, Приложений к договору, являющихся его неотъемлемыми частями. Исполнитель предоставляет Заказчику гарантию качества на результат работ на 24 двадцать четыре месяца, начиная со дня подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ п. Гарантия качества распространяется на все, составляющее результат работ Исполнителя.

Все споры из договора, если по ним не достигнуто соглашение сторон, разрешаются в хозяйственном суде в соответствии с законодательством Республики Беларусь. Вопросы, не урегулированные договором, регулируются гражданским законодательством Республики Беларусь. Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по нему.

Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, имеющих равную силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. Баннерную сеть внутренней рекламы отключить. В разделе "Вопросы и ответы" запрограммировать снизу форму для отправки вопросов, и после получения вопроса на е-мэйл администратора - механизм размещения вопроса с ответом на сайте.

Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между Заказчиком и Исполнителем. Перейти к основному содержанию. Советы новичкам. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика доработать для него программное средство "веб-сайт", а Заказчик обязуется принять результаты работы Исполнителя и оплатить их: 1. Заказчик обязуется: 2. Предоставить Исполнителю в электронном виде информацию для модернизации "веб-сайта".

Исполнить иные обязанности, возложенные на него настоящим договором. Заказчик имеет право: 2. Работы по договору выполняются Исполнителем в соответствии с п.

Заменить в разделе "Контакты" несколько человек, заменить карту проезда на обновленную. Переделка программных модулей и систем администрации сайта: Баннерную сеть внутренней рекламы отключить. В разделе "Запчасти" убрать все стартеры. Удалить раздел "Стартеры" полностью. Дату обновления сайта сделать на автоматическом режиме.

Теги: образцы документов договор. Помочь сайту:. Похожие материалы: Договор на разработку программного обеспечения образец. Договор дропшиппинга образец. Трудовой договор с дистанционным работником образец. Договор купли-продажи товара между юридическими лицами образец. Добавить комментарий Ваше имя. Ответьте на этот вопрос, чтобы мы убедились что вы не робот.

Задать вопрос юристу. Деньги бизнес биткоин ведение бизнеса дистанционный работник договор договор купли-продажи домен дропшиппинг индивидуальный предприниматель интеллектуальная собственность интернет интернет-СМИ интернет-магазин кибербезопасность криптовалюта лицензия майнинг маркетинг международно-правовое регулирование международные организации налог налогообложение облачные технологии образцы документов платежная система сделки товарный знак трудовой договор электронная коммерция электронная торговля электронные деньги Ещё.

Популярные статьи Трудовой договор с дистанционными работниками. Работа фрилансером В России. Как правильно заплатить налоги с доходов в интернете. Часть 1 Как правильно заплатить налоги с доходов в интернете. Часть 2 Регистрация ООО в россии. Плюсы и минусы. Какую форму ведения ИТ-бизнеса выбрать в Беларуси? Советы эксперта Статьи по электронной коммерции Новости Книги по электронной коммерции E-commerce зарубежом.

Выполняемые Исполнителем работы должны соответствовать требованиям технических условий, стандартам, нормам и другим документам указывается конкретный нормативный документ. Техническая приемка выполненных работ по настоящему Договору производится Заказчиком или таможенным органом, в котором производятся работы, по доверенности, выданной Заказчиком.

Техническая приемка оформляется актом сдачи-приемки, подписанным Заказчиком или таможенным органом по доверенности Заказчика, утверждается начальником таможенного органа. Акт сдачи-приемки является основанием для оплаты выполненной работы.

Датой исполнения обязательств по договору считается дата приемки выполненных работ на объекте, указанная в акте сдачи-приемки, утвержденная начальником таможенного органа, составленном в соответствии с п. В случае досрочного выполнения Исполнителем работы Заказчик обязуется принять работу в порядке, установленном настоящим разделом, и произвести ее оплату.

Корректировка договорных оптовых цен допускается в случаях введения в период действия договорных оптовых цен новых государственных актов или изменений в действующие государственные акты, влияющих на изменение затрат на выполнение работы, а также с учетом изменения цен на сырье, материалы, полуфабрикаты, комплектующие изделия и др.

Стоимость работ при взаиморасчетах увеличивается на сумму налога на добавленную стоимость НДС по ставке в соответствии с законом Российской Федерации. При этом в расчетных документах сумма НДС указывается отдельной строкой.

Оплата работ производится после сдачи Исполнителем и приемки Заказчиком выполненной работы, оформленной актом сдачи-приемки, оплачиваются Заказчиком в установленном порядке. При несвоевременной поставке технологического оборудования, задержке строительных работ, неудовлетворительном инженерном обеспечении, необходимости проведения доработок аппаратуры или изменения в технической документации, необеспеченности жильем сроки выполнения работ уточняются по согласованию сторон.

Исполнитель по требованию Заказчика своими средствами и за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком, устраняет недостатки, допущенные по его вине при выполнении работ. В случае полного или частичного невыполнения договора одной из сторон последняя обязана возместить причиненные в результате этого убытки. Все споры, возникшие при заключении и исполнении договоров, подлежат рассмотрению в установленном порядке.

Исполнитель проводит работы по учтенной рабоче - настроечной документации и поставляет для проведения монтажно-настроечных работ по настоящему Договору ЗИП, КИП, стенды, специнструмент, расходные материалы и нестандартизированное оборудование по ведомостям, согласованным с Заказчиком по номенклатуре и нормам. Неиспользованный настроечный ЗИП, инструмент, в отдельных случаях стендовое оборудование по решению Заказчика передается таможенному органу по акту.

Акт утверждается начальником таможенного органа. Исполнителю предоставляется право досрочного выполнения монтажно-настроечных работ. Исполнитель обязуется соблюдать применительно к выполняемым работам специальные требования директивных документов. Обеспечивает поставку технологического оборудования в согласованные сторонами сроки.

При задержке поставки срок исполнения соответствующих работ переносится на время задержки или работа выводится из ведомости исполнения, если задержка выходит за срок действия договора.

Обеспечивает специалистов Исполнителя в местах проведения работ медицинским обслуживанием с оформлением листков нетрудоспособности. Обеспечивает Исполнителя местами в дошкольных и школьных учреждениях, а Исполнитель оказывает помощь этим учреждениям. Обеспечивает специалистов Исполнителя трехразовым ежедневным питанием в столовых буфетах таможенных органов за наличный расчет. Предоставляет право специалистам Исполнителя пользоваться соцбытучреждениями на общих основаниях с постоянным составом таможенных органов.

При сменной или круглосуточной работе обеспечивает функционирование в технической зоне буфета в вечернее и ночное время. Обеспечивает Исполнителя всеми видами связи, имеющимися на местах выполнения работ. Предоставляет для транспорта Исполнителя помещения, охраняемые стоянки и право пользования имеющимися сооружениями для профилактического обслуживания и ремонта автотранспорта Исполнителя.

В пределах фондов, переданных Исполнителем, обеспечивает его автотранспорт ГСМ. Обеспечивает на местах проведения работ безопасные условия труда и пожарную безопасность.

Обеспечивает Исполнителя помещениями для размещения вспомогательных подразделений и их охрану. Для проведения работ по ремонту аппаратуры Исполнитель имеет право, при необходимости, привлекать заводы - изготовители.

В случае прекращения работ по договору по инициативе Заказчика последний обязан возместить Исполнителю фактически произведенные затраты с учетом уровня рентабельности, предусмотренного в договорной цене.

Тип документа: Контракт Для того, чтобы сохранить образец этого документа себе на компьютер перейдите по ссылке для скачивания. Размер файла документа: 18,2 кб. Скачать в. Работы, не предусмотренные настоящим Договором, оформляются дополнительным соглашением.

Уплата санкций не освобождает стороны от выполнения обязательств. На период выполнения работ Заказчик: Да, спасибо! Спасибо Вам! Договоры Образцы документов Консультации юриста Советы юриста Календарь

Раздел документа: Образцы документов , Договоры оказания услуг. Образец договора на выполнение работ по модернизации оборудования представлен ниже:.

Слушателям, успешно освоившим программу выдаются удостоверения установленного образца. Слушателям, успешно освоившим программу, выдаются удостоверения установленного образца. Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему выводу: Модификация модернизация программы приводит к созданию производного авторского произведения. Для получения исключительных прав на это произведение в договоре с исполнителем необходимо указать, что исключительные права на программу, модифицированную в соответствии с договором, в полном объеме переходят к заказчику.

В бухгалтерском учете программу необходимо будет учитывать в качестве НМА. В налоговом учете программа может учитываться в качестве НМА только в том случае, если ее первоначальная стоимость будет составлять более тыс. В ином случае расходы на приобретение исключительных прав на модификацию программы учитываются в составе прочих расходов, связанных с производством и реализацией, равномерно в течение срока, определенного организацией самостоятельно.

Из пп. Исключительное право на произведение, созданное по заказу то есть по договору, предметом которого было создание такого произведения , по общему правилу принадлежит заказчику.

Однако это правило не применяется в тех случаях, когда подрядчиком исполнителем является непосредственно автор произведения гражданин, творческим трудом которого создано произведение п.

В последнем случае исключительное право на произведение первоначально возникает у автора, но договором может быть предусмотрено отчуждение исключительного права заказчику или предоставление заказчику права использования произведения на условиях лицензии п. Как видно из приведенных норм, наличие у автора статуса индивидуального предпринимателя не исключает применения к отношениям с его участием правил о договоре авторского заказа при условии, что в соответствии с договором произведение создается личным трудом этого лица, а не иными лицами, состоящими с ним в трудовых или гражданско-правовых отношениях.

Таким образом, в рассматриваемом случае для приобретения заказчиком исключительных прав на модифицированную программу для ЭВМ в договор с исполнителем следует включить соответствующее условие например, следующего содержания: "исключительные права на программу, модифицированную в соответствии с настоящим договором, в полном объеме переходят к заказчику". Договором может быть определен также момент перехода исключительных прав в частности, одновременно со сдачей исполнителем результата работ.

Программа для ЭВМ, используемая организацией в своей производственной деятельности или для управленческих нужд, учитывается в составе нематериальных активов НМА организации при единовременном соблюдении условий, установленных п.

Как следует из вопроса, исключительные права на созданную по заказу программу будут принадлежать организации, программа будет использоваться организацией в производственной деятельности в течение длительного времени более 12 месяцев , отчуждение исключительных прав на программу третьим лицам не предполагается, материально-вещественная форма у программы отсутствует, первоначальная стоимость ее может быть достоверно определена п.

В таком случае созданную по заказу организации программу необходимо учитывать в качестве НМА по фактической первоначальной стоимости, определенной по состоянию на дату принятия ее к бухгалтерскому учету п. В данном случае первоначальную стоимость НМА будут формировать суммы, уплачиваемые по договору исполнителю за выполненные им работы по разработке новой модификации программы, и иные расходы, непосредственно связанные с созданием этой программы и обеспечением условий для ее использования в запланированных целях п.

При принятии НМА к бухгалтерскому учету организации необходимо определить срок его полезного использования, под которым понимается выраженный в месяцах период, в течение которого организация предполагает использовать НМА с целью получения экономической выгоды п.

В силу п. Срок полезного использования НМА не может превышать срок деятельности организации. Таким образом, организации необходимо самостоятельно определить срок полезного использования программы с учетом положений п. Это может сделать созданная в организации комиссия из технических специалистов. Результаты принятого комиссией решения могут быть оформлены протоколом, актом или иным документом, утвержденным руководителем организации. При составлении документа необходимо учитывать положения ч.

В течение срока полезного использования НМА начиная с первого числа месяца, следующего за месяцем принятия этого актива к бухгалтерскому учету, по нему начисляется амортизация вплоть до полного погашения стоимости либо списания этого актива с бухгалтерского учета п. Амортизационные отчисления учитываются в составе расходов по обычным видам деятельности п.

Принятие программы к учету следует отразить записями: Дебет 08 Кредит 60 - отражена стоимость работ по созданию модификации программы на основании акта приемки-передачи результатов работ ; Дебет 60 Кредит 51 - оплачена стоимость работ; Дебет 04 Кредит 08 - программа принята к учету в качестве НМА; Дебет 20 25, 26, 44 Кредит 05 - отражено начисление амортизации ежемесячно в течение срока полезного использования. В силу положений п. В этом случае первоначальная стоимость программы будет списываться в расходы через механизм амортизации в течение срока полезного использования, определяемого в соответствии с п.

Если же первоначальная стоимость программы будет составлять менее тыс. Причем со ссылкой на положении п. При этом налогоплательщик в налоговом учете вправе самостоятельно определить период, в течение которого указанные расходы подлежат учету для целей налогообложения прибыли письма Минфина России от По нашему мнению, при определении срока списания расходов целесообразно ориентироваться на срок полезного использования НМА, определяемый в соответствии с п.

Если исключительное право на программу будет приобретаться по договору, предусматривающему уплату периодических платежей в течение срока его действия, то такая программа не подлежит амортизации пп. Расходы на приобретение исключительного права на нее в этом случае признаются по пп. Рекомендуем также ознакомиться с материалами: - Энциклопедия решений. Учет приобретения НМА за плату; - Энциклопедия решений.

Учет амортизации НМА линейным способом; - Энциклопедия решений. Нелинейный метод амортизации НМА в налоговом учете; - Энциклопедия решений. Срок полезного использования НМА для целей бухгалтерского учета. Материал подготовлен на основе индивидуальной письменной консультации, оказанной в рамках услуги Правовой консалтинг.

Программа повышения квалификации "О контрактной системе в сфере закупок" ФЗ ". Программа повышения квалификации "О корпоративном заказе" ФЗ от Новости и аналитика Правовые консультации Бухучет и отчетность ООО нашло программу, находящуюся в открытом доступе.

Использует ее в своей работе. Наняли работников для модернизации программы ПО. Организация намеревается получить исключительные права на модернизацию программы. Программа будет использоваться в деятельности организации. Передача исключительных прав на программу третьим лицам не планируется.

Стоимость работ по модернизации пока неизвестна. Организация применяет общую систему налогообложения. Как правильно прописать в договоре исключительные права на модернизацию ПО? Как оформить бухгалтерские проводки? ООО нашло программу, находящуюся в открытом доступе.

Подрядчик по заданию Заказчика обязуется выполнить работы по модернизации транспортного средства, принадлежащего Заказчику, а именно произвести операции по техническому совершенствованию его в соответствии с новейшими требованиями и нормами, улучшению конструкции в целях продления жизненного цикла транспортного средства, достижения современного уровня безопасности, обеспечения конкурентоспособности, увеличения производительности, экономии затрат на топливо, без замены модели транспортного средства и сдать результат Заказчику. Подрядчик, в свою очередь, вместе с передачей результата работы обязан предоставить Заказчику:. Срок выполнения работ по модернизации транспортного средства Подрядчиком устанавливается с [число, месяц, год] по [число, месяц, год]. Вышеуказанный срок может быть изменен Подрядчиком в одностороннем порядке по следующим основаниям: [вписать нужное]. Стоимость услуг по договору определяется в соответствии со сметой, составленной Подрядчиком. После составления и подписания обеими сторонами договора смета становится неотъемлемой частью настоящего договора. В зачет стоимости модернизированных транспортных средств могут приниматься несписанные номерные узлы и агрегаты со старого транспортного средства. Оплата выполненных работ осуществляется в течение 3 трех дней с даты получения счета от Подрядчика по результатам приемки.

модернизация – совокупность работ по усовершенствованию объекта основных средств, приводящая к повышению технического уровня и экономических характеристик объекта, осуществляемая путем замены его конструктивных элементов и систем более эффективными  Если необходимо выделить различные виды работ в рамках одного договора, то.

Ваш документ скачивается. Будем благодарны, если вы окажете благотворительную помощь нашему сайту. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика доработать для него программное средство "веб-сайт", а Заказчик обязуется принять результаты работы Исполнителя и оплатить их:.

Правильная квалификация различных видов работ по восстановлению основных средств: текущего и капитального ремонта, с одной стороны, и реконструкции, модернизации, дооборудования, с другой, является необходимым условием качественного финансового планирования в учреждении. В конечном итоге от этого зависит принятие и исполнение бюджетных обязательств, отражение операций в бюджетном учете и отчетности, исчисление налогов. Не секрет, что в случаях проведения всех видов ремонта затраты списываются на текущие расходы учреждения, а при осуществлении реконструкции, модернизации и дооборудования — относятся на увеличение первоначальной стоимости объектов основных средств. Вместе с тем, разграничить данные понятия на практике зачастую бывает очень сложно.

Слушателям, успешно освоившим программу выдаются удостоверения установленного образца.

.

.

Комментарии 1
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

  1. Ксения

    Я так понимаю, что легче закрыть ЧП, и работать без налогов. Кто то может зарегит партию пиратов-предпринимателей. Я за. Или хотя бы профсоюз. Нам никто не поможет. Давайте защищать свои права.